海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 955|回复: 1

索赔程序

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-6-21 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、承包人的索赔

承包人的索赔程序通常可分为以下几个步骤

(一)索赔意向通知

在索赔事件发生后,承包人应抓住索赔机会,迅速作出反应。承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

当索赔事件发生,承包人就应该进行索赔处理工作,直到正式向工程师和业主提交索赔报告。这一阶段包括许多具体的复杂的工作,主要有:

1.事态调查,即寻找索赔机会。通过对合同实施的跟踪、分析、诊断、发现了索赔机会,则应对它进行详细的调查和跟踪,以了解事件经过、前因后果、掌握事件详细情况。

2.损害事件原因分析,即分析这些损害事件是由谁引起的,它的责任应由谁来承担。一般只有非承包人责任的损害事件才有可能提出索赔。在实际工作中,损害事件的责任常常是多方面的,故必须进行责任分解,划分责任范围,按责任大小,承担损失。这里特别容易引起合同双方争执。

3.索赔根据,即索赔理由,主要指合同文件。必须按合同判明这些索赔事件是否违反合同,是否在合同规定的赔偿范围之内。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能成立。例如,某合同规定,在工程总价15%的范围内的工程变更属于承包人承担的风险。则业主指令增加工程量在这个范围内,承包人不能提出索赔。

4.损失调查,即为索赔事件的影响分析。它主要表现为工期的延长和费用的增加。如果索赔事件不造成损失,则无索赔可言。损失调查的重点是收集、分析、对比实际和计划的施工进度,工程成本和费用方面的资料,在此基础计算索赔值。

5.收集证据。索赔事件发生,承包人就应抓紧收集证据,并在索赔事件持续期间一直保持有完整的当时记录。同样,这也是索赔要求有效的前提条件。如果在索赔报告中提不出证明其索赔理由,索赔事件的影响,索赔值的计算等方面的详细资料,索赔要求是不能成立的。在实际工程中,许多索赔要求都因没有,或缺少书面证据而得不到合理的解决。所以承包人必须对这个问题有足够的重视。通常,承包人应按工程师的要求做好并保持当时记录,并接受工程师的审查。

6.起草索赔报告。索赔报告是上述各项工作的结果和总括。它表达了承包人的索赔要求和支持这个要求的详细依据。它决定了承包人索赔的地位,是索赔要求能否获得有利和合理解决的关键。

(二)索赔报告递交

索赔意向通知提交后的28天内,或工程师可能同意的其他合理时间内,承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括:事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,索赔的依据,此项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料。如果索赔事件的影响持续存在,28天内还不能算出索赔额和工期展延天数时,承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为28天),定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该项索赔事件的影响结束后的28天内,报出最终详细报告,提出索赔论证资料和累计索赔额。

承包人发出索赔意向通知后,可以在工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报告,也就是说工程师在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔。如果事件发生时,现场施工非常紧张,工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力,可通知承包人将索赔的处理留待施工不太紧张时再去解决。但承包人的索赔意向通知必须在事件发生后的28天内提出,包括因对变更估价双方不能取得一致意见,而先按工程师单方面决定的单价或价格执行时,承包人提出的保留索赔权利的意向通知。如果承包人未能按时间规定提出索赔意向和索赔报告,则他就失去了该项事件请求补偿的索赔权力。此时他所受到损害的补偿,将不超过工程师认为应主动给与的补偿额,或把该事件损害提交仲裁解决时,仲裁机构依据合同和同期记录可以证明的损害补偿额。承包人的索赔权利就受到限制。

(三)工程师审核索赔报告

1.工程师审核承包人的索赔申请

接到承包人的索赔意向通知后,工程师应建立自己的索赔档案,密切关注事件的影响,检查承包商的同期记录时,随时就记录内容提出他的不同意见之处或他希望应予以增加的记录项目。

在接到正式索赔报告以后,认真研究承包商报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包商的索赔证据,并检查他的同期记录;其次通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,如果必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与业主或工程师都负有一定责任的事件影响,更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期延展天数。

《建设工程施工合同示范文本》规定,工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果在28天内既未予答复,也未对承包人作进一步要求的话,则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。

2.索赔成立条件

工程师判定承包人索赔成立的条件为:

(1)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或直接工期损失;

(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;

(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

上述三个条件没有先后主次之分,应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后,才按一定程序处理。

(四)工程师与承包人协商补偿

工程师核查后初步确定应予以补偿的额度,往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致,甚至差额较大。主要原因大多为对承担事件损害责任的界限划分不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等,因此双方应就索赔的处理进行协商。通过协商达不成共识的话,承包商仅有权得到所提供的证据满足工程师认为索赔成立那部分的付款和工期延展。不论工程师通过协商与承包人达到一致,还是他单方面作出的处理决定,批准给与补偿的款额和延展工期的天数如果在授权范围之内,则可将此结果通知承包商,并抄送业主。补偿款将计人下月支付工程进度款的支付证书内,延展的工期加到原合同工期中去。如果批准的额度超过工程师权限,则应报请业主批准。

对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件,当工期索赔条件成立时,对承包人每隔28天报送的阶段索赔临时报告审查后,每次均应作出批准临时延长工期的决定,并于事件影响结束后28天内承包人提出最终的索赔报告后,批准延展工期总天数。应当注意的是,最终批准的总延展天数,不应少于以前各阶段已同意延展天数之和。规定承包人在事件影响期间必须每隔28天提出一次阶段索赔报告,可以使工程师能及时根据同期记录批准该阶段应予延展工期的天数,避免事件影响时间太长而不能准确确定索赔值。

(五)工程师索赔处理决定

在经过认真分析研究与承包人、业主广泛讨论后,工程师应该向业主和承包人提出自己的《索赔处理决定》。工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求,则视为该项索赔已经认可。

工程师在《索赔处理决定》中应该简明地叙述索赔事项、理由和建议给予补偿的金额及(或)延长的工期。《索赔评价报告》则是作为该决定的附件提供的。它根据工程师所掌握的实际情况详细叙述索赔的事实依据、合同及法律依据,论述承包人索赔的合理方面及不合理方面,详细计算应给予的补偿。《索赔评价报告》是工程师站在公正的立场上独立编制的。

工程师在拟就《索赔处理决定》时,应该考虑到发出《索赔处理决定》之后可能出现的情况一承包人会有什么意见?如果承包人对《索赔处理决定》有异议,将采取什么对策?因此,工程师在《索赔处理决定》和《索赔评价报告》中可能需要有意保留某些情况,防止一开始就把所有情况告诉承包人而可能带来的被动局面。

通常,工程师的处理决定不是终局性的,对业主和承包人都不具有强制性的约束力。在收到工程师的《索赔处理决定》后,无论业主还是承包人,如果认为该处理决定不公正,都可以在合同规定的时间内提请工程师重新考虑。工程师不得无理拒绝这种要求。一般来说,对工程师的处理决定,业主不满意的情况很少,而承包人不满意的情况较多。承包人如果持有异议,他应该提供进一步的证明材料,向工程师进一步表明为什么其决定是不合理的。有时甚至需要重新提交索赔申请报告,对原报告做一些修正,补充或做一些让步。如果工程师仍然坚持原来的决定,或承包人对工程师的新决定仍不满,则可以按合同中的仲裁条款提交仲裁机构仲裁。

(六)业主审查索赔处理

当工程师确定的索赔额超过其权限范围时,必须报请业主批准。

业主首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包商的索赔申请和工程师的处理报告,再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反合同规定等的有关情况,决定是否批准工程师的处理意见,而不能超越合同条款的约定范围。例如,承包人某项索赔理由成立,工程师根据相应条款规定,既同意给予一定的费用补偿,也批准展延相应的工期。但业主权衡了施工的实际情况和外部条件的要求后,可能不同意延展工期,而宁可给承包人增加费用补偿额,要求他采取赶工措施,按期或提前完工。这样的决定只有业主才有权作出。索赔报告经业主批准后,工程师即可签发有关证书。

(七)承包人是否接受最终索赔处理

承包人接受最终的索赔处理决定,索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意,就会导致合同争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案,是处理争议的最理想方式。如达不成谅解,承包人有权提交仲裁解决。

二、发包人的索赔

《建设工程施工合同示范文本》规定,承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误而给发包人造成损失时,发包人也应按合同约定承包人索赔的时限要求,向承包人提出索赔。

回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-6-21 11:02:02 | 显示全部楼层
好内容阿。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 01:55 , Processed in 0.023540 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表